设计合同范本最新版2022精选6篇
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，签署合同时必须要严谨，都是具有法律效应的，职场范文网小编今天就为您带来了设计合同范本最新版2022精选6篇，相信一定会对你有所帮助。
设计合同范本最新版2022篇1
业主（以下简称甲方）：__________________________联系电话：__________________________
施工队（以下简称乙方）：__________________________联系电话：__________________________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《建筑设计费合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下建筑设计费合同：
一、工程概况
工程名称：__________________________。
二、工程量、价格
1、单价：__________________________元/m2。
2、工程款：__________________________元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式
现金付款。
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电
由甲方提供。
六、工期
从_______年______月_____日起至_______年______月_____日止，工期为_________天。
七、材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、其他
1、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
2、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。
3、此工程出现任何安全事故，由乙方承担。
4、建筑设计费出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
5、本建筑设计费合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：__________________________
乙方（签字）：__________________________
_______年______月_____日
设计合同范本最新版2022篇2
甲方：
身份证：
乙方：
身份证：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址：
2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约____平方米
3、工程开工日期：
4、工程竣工日期：
5、工程承包方式：包工
6、工程总天数：____天，雨天顺延。
第二条工程价款
工程价款按照每平方米____元包工计算（大写）________元，以实际测量面积计算。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。
第三条质量要求
1、工程验收标准：根据业主要求
2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
第四条付款方式
合同签订后，甲方在乙方开工____天内付工程款____，施工完成后再付款____，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：____年____月____日前结算清楚工程的余款。
第五条工程工期
乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。
第六条工程验收
双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第七条其他事项
本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。
1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。
2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。
3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。
第八条违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第九条争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十条本合同自双方盖章或签字后生效。
第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签约日期：____年____月____日
设计合同范本最新版2022篇3
发包人(甲方)：
设计人(乙方)：
发包人委托设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容：名称、工程地点
工程名称：
工程地点：
本合同内容：项目采用设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、绿化景观(如有)等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量(包括地形和障碍物、管道等)和地勘工作，以及项目设计概算的编制。
第三条 勘察设计服务周期：
设计周期：15日内完成方案设计，方案确定后20日完成施工图;勘察周期：满足设计进度要求。
第四条 设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范
第五条：合同价款
本合同价暂定为：(大写： 元整)
(1)暂定设计费=估算投资额设计费费率
?本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为2.2%】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。
(2) 勘察费普通孔全费用包干单价为： 元/孔，暂定工程量为： 孔，植物胶钻孔包干单价为： 元/米，暂定工程量为： 米。暂定勘察费： 元(大写： 元整 )(最终按实际发生工程量结算)
(3)测量费带状地形测量全费用包干单价为： 元/平方公里，暂定工程量为： 平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为： 元/公里，暂定工程量为： 公里，暂定测量费：(最终按实际发生工程量结算)履约保证金为 万元。
第六条：组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
(1)合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同;
(2)中标通知书;
(3)合同条件及合同附件(含变更合同的补充协议书);
(4)合同技术规范书(含合同技术规范书的变更);
(5)投标文件
(6)招标文件(含招标文件补遗书，如果有);
(7)标准、规范和有关技术文件;
(8)其他有关文件。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条：合同价款支付：
甲方支付合同价款时，乙方须提供联合体牵头单位及联合体成员单位对收款金额及收款单位、收款账号、收款银行等相关信息进行书面确认，甲方按确认书进行款项支付，由收款单位向甲方提供相应付款金额的正式发票。由联合体牵头单位负责本合同的结算、价款结算工作。
第八条：承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计工作，使本工程按合同约定设计周期完成设计工作并符合符合国家及地方有关建设工程设计规范，具体详细见建设工程设计合同、
第九条：发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条：合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定双方签字后生效。
发包人名称：
设计人名称：(盖章)
法定代表人：
或委托代理人：
(签字)电话：
传真：
开户银行：
银行帐号：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日：
年 月 日：
设计合同范本最新版2022篇4
委托方： 以下简称甲方)
设计方： 以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程景观设计事宜达成如下协议：
一、 工程概况：
1.设计工程名称：北岭镇文化广场景观设计
2.设计工程面积： 以最终施工图为准
3 .设计工程范围： 景观设计方案效果与施工
二、 设计程序：
1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 m2×3元/m2计取，设计费总计 元。
2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为 壹万 元。
3.乙方在收到甲方提供的设计定金，对工程进行实地勘测和甲方初步交流后在一周内，提出设计构想，形成设计方案平面图，并准备下一步施工图制作，由甲方审阅。
4.在甲方确认平面图后，乙方开始制作施工图，并在15天内完成所有施工图绘制，甲方方应在接到施工图纸后付给乙方设计费 壹万 元。
5.在甲方施工过程中根据乙方要求应极力配合并负责一定的技术支持，乙方施工结束并验收合格后支付设计尾款即 元。
6.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章装订成册后，施工图才算正式生效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
三、 双方责任：
一甲方责任：
1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3. 事先经甲乙双方已确认的方案，在施工过程中甲方提出修改的，乙方可酌情收取工作量相应的设计费。
4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
5. 施工中，甲方擅自更改设计图纸的即表明甲方放弃对乙方所拥有的相应权利。乙方也不再对甲方的设计负责。
6. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
二：乙方责任：
1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
3. 乙方无故要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计订金。
4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、 其它：
1. 如本设计项目非我公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，乙方应积极配合，甲方可酌情承担交通费及旅差费。
2. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。
3. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可由当地人民法院解决。
4. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计合同范本最新版2022篇5
甲方
名称：________________________________________
法定代表人：__________________________________
地址：________________________________________
乙方
姓名：________________________________________
年龄：________________________________________
性别：________________________________________
民族：________________________________________
户籍所在地：__________省__________市__________县（区） ______________乡（镇）______________村（街）
居民身份证号码：_______________________________________
现住址：_______________________________________
根据《中华人民共和国劳动法》以及其它相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同期限
一、品牌合作的合同原则上一经建立，长期有效，双方共同持有品牌权。
二、本合同有效期一年。一年内双方经协商一致可解除本合同，或者根据本合同第六条。
三、若一年后没有相应新合同建立，则沿用本合同规定。
第二条工作内容
一、甲乙双方建立独立团队进行合作，该团队独立运营产品品牌“夜的蒙太奇”，独立于甲方公司进行核算。
二、甲方公司生产部全权负责独立团队设计的产品生产工作，成品则由该独立团队销售。
三、甲方公司任职于该独立团队的成员负责产品销售相关工作，乙方负责产品设计及相关工作。
第三条双方权利义务
一、合作期间甲乙双方共同拥有品牌所有权。
二、合作期间所有设计稿件的版权归该独立团队所有，只可用于品牌“夜的蒙太奇”相关产品，不得出租、转让。
三、双方拥有共同参与经营决策的权利以及对团队经营决策的全部知情权。
四、乙方每个月需要负责完成至少一个主题的原创产品稿设计，团队成员协助进行。
五、独立团队的设计产品由双方共同制定零售价及批发价，乙方网店可以最低价格购买产品，双方网店在网络销售时的零售价及成本价务必保持一致。
六、若甲方公司可以提供拥有所有权的b2b、b2c平台，则乙方无条件同意该独立团队的设计产品交付该平台*家销售。
第四条股本投入、持有以及获利分配
一、甲方第一期投入10万元，乙方第一期暂时不作投入，乙方占有30%股权。
二、⑴乙方在任何合作期间投入相当于甲方上述投入的10万元，有两种投入方式：①乙方分四期分别投入1万元，2万元，3万元，4万元，乙方的收益分配分别相应变为35%，40%，45%，50%；②乙方分两期分别投入5万元，5万元，乙方的收益分配分别相应变为40%，50% ⑵甲乙双方都可以以1∶1的比例继续投入团队。当乙方投入10万元后，甲乙双方的投入总额的比例应当为1∶1，此时甲乙双方的股份分别为50%，50%
第五条保密条款
一、设计师应当对团队工作中的创作保密，对公司资源保密，对薪资保密
二、其余保密事项参考国家相关法律规定中的竞业条款的相关规定（即《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条、第二十四条）
第六条本合同的解除、变更、终止及品牌所有人变更
一、该团队合作模式最短时间为1年，1年之内甲乙双方不得擅自解除合作，若一方擅自解除，则品牌归另一方所有，股份则按照团队现值作价给另一方
二、满一年后合作的解散与品牌所有人变更
⑴品牌亏损：①甲方全部持股（即处于第一期投入，乙方还没有投入10万元时），甲方提出解散时，甲方自行处理库存产品，品牌权转交乙方；乙方提出解散时，甲方自行处理库存产品，品牌权由乙方决定。②甲乙双方均持有股份，甲方提出解散时，乙方所持股份按成本作价转售甲方，库存统一由甲方处理，品牌权归于乙方；甲方提出解散时，甲乙双方自行处理各自所应分得的产品库存，可协商解决，品牌权归乙方
⑵品牌盈利，①甲方全部持股（即处于第一期投入，乙方还没有投入10万元时），甲方提出解散时，一次性赔偿库存产品现值30%给乙方，品牌权归于乙方；乙方提出解散，一次性赔偿库存产品现值15%给甲方，品牌权归于甲方。②甲乙双方均持有股份，甲方提出解散时，甲方帮助乙方处理应得库存产品，乙方以成品价2倍作价给甲方，品牌权归于乙方；乙方提出解散时，乙方应得库存产品以半价作价给甲方，品牌权归于甲方
第七条劳动争议处理
甲乙双方因履行本合同发生争议时，应协商解决；协商无效的，任何一方可申请仲裁，或者甲乙双方任何一方也可以直接申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其它事项
一、本合同未尽事宜按国家和地方法规的有关规定执行。
二、本合同甲乙双方签字盖章后，双方必须严格遵照执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签章：__公司 乙方签章：__
_年_月_日 _年_月_日
设计合同范本最新版2022篇6
甲方：
乙方：____________________________
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，
双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、合同内容和要求：
1、公司标志设计
2、公司vi导入、vi执行、及vi手册的整理
二、费用vi设计及vi手册的整理：费用共计人民币￥_____元(大写：_________)（rmb）（以上费用含设计费和vi手册共计25份）。
三、付款方式
1、本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总费用30%，即人民币￥____元整（______元整），
2、vi手册初稿完成后，一方交甲方初审，通过后甲方即向一方支付合同余款的70%。
3、vi手册整理完成；印刷装订前甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥_____元（￥_____元整），
四、双方的责任与义务、
1．乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。
2．乙方需在规定时间20____年____月____日至20______年____月____日完成甲方公司vi手册的整理工作，并报予甲方签字认可。
3．甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料。因版权、文责所引发的法律责任，经济纠纷由甲方承担。
五、知识产权约定
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方（需另行签订转让合同）。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。对该作品不享有任何权利。
4、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任，本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同；因vi设计工作是十分艰巨的，不仅需要经过大量调研工作，更需一流设计师的创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方承诺如提前终止合同，仍承担向乙方支付全部合同款的义务（甲乙双方一致同意终止的除外）。乙方如违约提前终止合同，所收取的费用应全部退还甲方。
七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向当地仲裁委员会提请仲裁解决。合同附件为本合同一部分，本合同壹式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方签章：__公司 乙方签章：__
_年_月_日 _年_月_日