小工程承包合同书优秀6篇

合同的重要性相信大家都知道吧，因此就要认真对待，一般情况下，合同的内容都是根据自己的权益来制定的，以下是职场范文网小编精心为您推荐的小工程承包合同书优秀6篇，供大家参考。

小工程承包合同书篇1

甲方：__________________

负责人：__________________

乙方：__________________

负责人：__________________

经甲、乙双方充分协商 ，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及办法协商达成以下条款，望共同遵守。

（一）工程概况

1、工程名称：

2、工程地点

3、工程内容：综合大楼1栋，建筑面积约㎡

（二）承包范围

1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约㎡，具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。

2、装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。

3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按《99建筑工程定额》计算。

4、水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。

（三）承包方式

按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。

(四)工程工期

1、工程总施工工期为______ 日历天，工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准，开始计算施工工期。

2、竣工时间以开工日期起至第 ______天为止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。

（五）工程验收

1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。

（六）工程质量

质量要求：乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。

二、签订建设工程施工合同时该注意哪些问题

1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定

目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的gf-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。

有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。

2、严格审查发包人资质等级及履约信用

施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外，为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。

根据我国法律规定，从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。

小工程承包合同书篇2

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实基地实信用的原则，双方就 __集团__国际购物中心 工程钢筋绑扎承包事项协商一致，达成如下协议，共同执行。

一、工程概况

工程名称

工程地址：

二、承包方式

承包钢筋绑扎工程

三、 承包内容、作业范围

按实际工作量计算人工劳务费

四、工程质量、工期要求

1、认真按照标准规范和项目设计要求施工，一次性的通过检查和验收。

2、随时接受甲方的检查验收，如有不合格必须按照建筑方通知要求返工修改。

3、必须满足建筑方工期进度要求施工。

五、安全文明施工

1、乙方应按工程建设安全生产有关规定、严格按安全标准及安全规程进行工作，并随时接受行业安全检查，清除安全隐患。

2、发现不安全隐患及时向甲方报告，并立即停止作业，待隐患排除后方可再次作业。

3、如乙方不听建筑方领导指挥安排，私自违章作业造成的安全事故由乙方负责。

六、甲方权利、责任

甲方权利

1、监督乙方完成建筑方规定生产任务。

2、因乙方在施工过程中不能满足工期、质量要求，经整改后，仍不能达到要求的，由乙方负责。

甲方责任

1、甲方必须在乙方进场前，给乙方买好人身保险(在建筑方付进度款中扣除)。

2、配合乙方及时解决生产过程中存在的重大问题，对乙方进行施工图纸、技术规范、安全生产、现场文明施工管理制度交底。

3、必须严格检查工程质量，对工期、安全生产、文明施工进行监督、检查和验收。

4、统筹安排、协调解决乙方生活临时设施，生活用水用电及工作场地。

5、根据合同约定确认乙方实际完成符合约定质量标准的工作量，签发生产任务单。

6、协调各工种之间的相互配合。

7、提供工人工作所需安全帽、安全带、服装、工鞋等劳动保护用品(第一批进度款中甲方从乙方的劳务费中扣除)。

8、若建筑方、以设计变更延误工期或钢筋制作过程中出现错误，超过3天技工按每人每天200元，普工每人每天130元进行支付班组每位工人。

9、因材料及机具造成的工期延误由建筑方负责。

10、及时提供所有辅助材料。

11、乙方进场施工作业15天后，甲方付给乙方生活费。

12、乙方负责协调钢筋制作方之间工作。(如因制作造成影响工程质量与工程进度与乙方无关)

七、乙方权利责任

乙方权利

1、有权按本合同的约定单价收取劳务报酬。

2、有权拒绝执行建筑方的违章操作。

3、有权拒绝甲方提出的与工程无关的无理要求。

4、乙方向甲方交付人员进场保证金 元，甲方必须在40天之内向乙方返还保证金。若乙方不能按时按建筑方要求人员进场，保证金不退。

乙方责任

1、按甲方要求组织技术素质合格、劳动力组织合理、并具有一定比例的施工技术管理人员。所提供劳动力均应有本人“身份证”和“暂住证”。

2、严格按照图纸、验收规范、有关技术要求组织施工，确保工程质量达到约定的标准，保证工期兑现，认真执行安全技术规范，严守安全制度，落实安全措施，确保工作安全。

3、自觉接受甲方及有关部门的监督管理。如工地出现打架斗殴酗酒闹事及无理取闹，后果乙方自行负全部责任。

4、材料按定额领用、超耗部分照价赔偿。由建筑方负责提供的材料和设备，乙方应爱惜使用，不得擅自变卖或挪作他用，施工完毕后将建筑方供应的设备如数完好的及时归还。

5、做好成品半成品的保护工作，妥善保管合理使用机房提供的给乙方使用机具。

6、建筑方负责钢筋制作连接、转运到施工现场，乙方仅负责按图纸钢筋的绑扎。

7、按合同约定结算比例，造好务工人员的工资表。

8、如果乙方不能按时上工或者中途离场，造成损失由乙方负责。

八、开工日期：

年 月 日

九、合同价款：

(大写) 元/吨，按实际工作量计算钢筋吨位结账，不含一切税费。

十、工程收方及工资发放

按每月钢筋绑扎工程量的60%结算工人工资给乙方。

十一、劳务结算

1、按已完实际验收符合本合同约定质量标准的钢筋绑扎按实际工作量为准，进行结算人工劳务费。

2、甲方所有的扣款必须以承包合同确定的借款签字单为依据。

十二、结算方式

1、采用 现金 的方式进行支付。

2、乙方按照建筑方要求，基础达到正负零实际完成的工作量的60 %，进行预付。

3、工程停工后，甲乙双方按本合同约定价格进行清算结账，甲方必须在15 日内结清并支付所有人工劳务工资。

十三、该工程劳务承包，乙方不承担任何不应有费用。

本合同一式两份，由甲乙双方签字生效，具有法律效力，未尽事宜，双方协商解决。

合同签订日期：年 月 日

甲 方： 乙 方：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

小工程承包合同书篇3

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲方在芒市田园房地产开发有限责任公司裕丰家园南—a、b幢住宅楼，同意该裕丰家园南—a、b幢住宅楼的钢筋工程以单的形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商达成以下合同条款。

一、工程概况：

1、工程名称：芒市裕丰家园南—a、b幢住宅楼工程;

2、工程地点：芒市人民法院对面;

二、工程造价：

总工程钢筋9552.46平方，造价每平方37元，工程总造价为353441.00元(大写：叁拾伍万叁仟肆佰肆拾壹元整)。

三、承包范围：

1、本工程按甲方提供的施工图纸施工。

2、乙方要承包钢筋工程，按甲方工程进度施工，只管安装附属，带铅丝、焊条、不带树焊、制作。

四、工程款支付方式

进场后按每月进度拨付所完成工程量的工。一个月内一次性付清余款。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲方双方签字按手印之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

小工程承包合同书篇4

经公司研究指派_______项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),水磨石分项工程交由_______小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。

一、承包项目:本工程所有楼地面的水磨石。

二、承包方式:包工包料,但不得转包他人。

三、承包价格:本色水磨石_______元/m2,彩色水磨石_______元/m2,楼梯另补_______元/m2。

四、工期要求:

从工序交接日起,每层在_______天内要完成,楼梯在_______天内要完成。

五、质量与施工要求:

一、水磨石面层下的找平层所用的胶结材料应用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其标号不得低于425#。

二、彩色水磨石所用的白水泥应有出厂合格证,进场后尚应再次进行抽样送检,检验合格后方可使用。

三、水磨厂所用的各种颜色的石粒,其硬度应符合施工规范的规定,并要有产品质量证明文件(合格证)。

四、水磨石面层的铺设厚度、石浆配合比、色彩等应符合设计要求(图集要求)。

五、各结构层之间及结构层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。

六、水磨石分格条宜采用5mm厚的玻璃条,其颜色应一致;高级彩色水磨石一定要采用铜条做分格条。

七、面积较大的水磨石,应在纵、横方向设置伸缩缝,伸缩缝间距不得大于6m。伸缩缝做法可采用双条玻璃条(铜条)设置,缝宽宜为5-10mm,缝内嵌填柔性填充材料(如玻璃胶等),在找平层铺设前就要嵌填。

八、楼地面做法是水磨石,那么,踢脚线也应该是做水磨石;否则,将很不协调,成了不伦不类之嫌。

九、水磨石用的颜料应是耐碱和耐光的颜料,使用时应先将色粉化作膏,才能利于搅拌均匀。

十、找平层砂浆应采用1:3水泥砂浆,其强度等级不得低于m15,应按施工规范规定制作试块组数。

十一、水磨石面层的石浆强度等级不得低于m15,厚度最少应有12mm及以上。石浆也要按规定制作试块组数。

十二、水磨石的允许偏差:表面平整2mm,阴阳角垂直2mm,分格条平直2mm,踢脚线上口平直2mm,阳角方正2mm,立面垂直3mm。水磨石的最后一道工序打腊,应待水磨石完全干燥后进行,否则前功尽弃!

十三、验收水磨石的质量时,不得有空鼓和裂纹,空鼓而不裂的面积不大于200cm2者,可不计。水磨石应表面平整、光滑,石子显露密实均匀;无砂眼、磨纹和露磨现象,分格条位置准确,全部露出。

六、安全要求:

一、在室内推小车时,特别是在过道中拐弯时要注意小车把挤手。人推小车不准倒退。

二、夜间作业要有足够的照明并经二级漏电保护,灯具应架空并用支架固定,离地面不低于2.4m。不得随便移动临时照明。

三、使用磨石子机,应戴绝缘手套、脚穿胶鞋。

四、电源线须经过二级漏电保护并用橡皮电缆线,且不得有接关头现象。

五、三角磨石必须安装牢固并有防护罩,经试运转正常后方可操作,不得在运转时进行保养。

六、擦草酸时人人都要佩戴胶皮手套,以免伤手,磨石机上方不准站人或堆物。

七、井架吊篮提升或下降时,必须关好井架安全门,卸料平台处的操作工人,不得将头、手伸入井架内。

八、卸料平台处的操作工人应待井架停稳后,方可进入吊篮内工作。

九、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

十、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

十一、班组如果因劳力不足需要再招新工人时,应事先向工地报告。

七、奖罚条件:

一、按时完成奖励_______元;因劳力不足或机械损坏的影响而不能按时完成扣款_______元。

二、质量经有关部门检查后受表扬的奖励_______元;反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款_______元。

三、因违反操作规程造成安全与质量问题,造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

四、严禁出现重伤以上事故,轻伤事故每发生一起,均扣工资_______元。

八、结算方式:

采用现金支付形式,每完成一层(指第一遍磨好)支付_______%的工程款,余款在正式验收交工后1个月内全部付清。

九、仲裁与调解:

如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十、补充事项:

一、二、三、本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本合同书一式2份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人(甲方):_______

承包班组长(乙方):_______

签定时间____年____月_____日

小工程承包合同书篇5

一、工程名称及建设地点：

1、 工程名称：____

2、 建设地点：____

二、工程范围：

按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程

三、工程总造价：

合同总价含 费用确定合同价款为人民币( 人民 币) ￥ 元 ，大写： 佰 拾 万 佰 拾 元 角 分)。

四、工期： 年 月 日至 年 月 日，共计叁年

五、 承包方式：包工包料。

六、甲乙双方负责完成的工作：

a) 甲方负责完成的工作：

i. 在开工前三天内完成“三通一平”(包括进场道路)接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。

ii. 甲方委派 许志敏 同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

b) 乙方负责完成的工作：

i. 乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

ii. 保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

iii. 自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

七、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。

因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

八、工程验收：

a) 工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。

b) 工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

c) 该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

d)本工程至 年 月 日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。

九、 其他事项：

a) 在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

b) 乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式??

始施工。

十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。

本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：____ 乙方：____

代表：____ ______ ______ 代表：___________________ ______

签约地点：_________ __________

签约时间：___ ___年__ __月_______日

小工程承包合同书篇6

建设方：(甲方)

承包方：(乙方)

甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程具体情况，双方在平等自愿、协商一致的情况下，达成下列协议：

一、工程名称：

二、承包范围：

三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。

四、工期：天。

五、工程造价及付款方式：

1、工程造价： 元/吨，共计 吨，共计 元。

2、付款方式：完工后一次性付清。

六、甲乙双方责任及义务：

1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。

2、乙方在施工前，甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必须到施工现场。

3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。

4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部承担。

5、在施工期间个别天气和个别情况，工期可以顺延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。

七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。

八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日